1.招標條件
本招標項目 安陽新能源有限責任公司安陽市北關區30MWp整縣屋頂光伏項目已由安陽市北關區發展和改革委員會備案確認書（項目代碼2107-410303-01-831679）批準建設，項目業主為 安陽新能源有限責任公司，建設資金來自銀行貸款/企業自籌，出資比例為7:3，招標人為 安陽新能源有限責任公司。項目已具備招標條件，現對該項目的EPC總承包進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：河南省安陽市北關區。
2.2建設規模：30MWp。
2.3計劃工期：180天。
2.4招標范圍：包括但不限于
（1）勘察設計，包括但不限于：項目可利用屋頂的踏勘、復核、規劃等，屋頂載荷校驗。屋頂載荷校驗由承包人委托有資質的單位進行，并出具校驗報告。單點（單個屋頂）光伏發電系統的踏勘、規劃、設計及接入電網系統的方案設計，光伏發電系統的命名、系統圖紙的繪制。智慧發電、數字發電、先進設備及工藝的推廣運用等。所有勘察、設計內容應符合國家和行業標準。按照設計規范、技術標準完成初步設計和施工圖設計、竣工圖設計并通過發包人組織的評審，經監理單位總監和發包人相關技術人員簽字確認，并出具正式藍圖后才允許施工。承包人須按照發包人提供的不同類型屋頂的典型設計方案，進行具體項目方案設計。
（2）設備采購，包括但不限于：光伏設備（其中光伏組件、光伏組件支架、196kW及以上逆變器為發包人提供設備）和材料、計算機監控系統設備和材料、通信設備和材料、電能計量系統設備和材料、視頻安防系統設備和材料、電氣設備和材料（包括但不限于：主變、無功補償裝置、箱式變壓器、升壓站高低壓開關柜（帶預制艙）、預制艙（二次艙）、集電電纜線路設備和材料、高、低壓配電柜、環網柜、蓄電池、直流柜、電壓互感器、電流互感器、繼電保護裝置等。196kW以下逆變器、光伏控制器、通訊柜、匯流箱、光伏發電系統專用電纜、光伏電站防雷接地等相關設備和材料。交流動力電纜、控制電纜、通訊電纜、電纜接頭、電纜接線盒、MC4插接頭、蛇皮管、PVC穿線管、橋架等設備和材料）、環境監測系統和光功率預測系統、集中監控系統（包括但不限于：數據存儲、監控支持、診斷分析、設備運行情況、實時參數、定期試驗、預警信息等）及轉發、電力生產管理系統、所有帶電設備及附屬設施的防雷接地設備和材料等。承包人所供應設備、材料、1備品備件、專用工具應在發包人短名單中選取，采購必須符合現行國家和行業標準，設備選型和品牌必須經招標人認可后方可采購。承包人提供所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的技術資料等。
（3）發包人協助承包人收集屋頂結構、施工圖、設計圖等相關資料，承包人負責對建筑物的載荷進行復核，并出具載荷復核報告，如房屋承載能力不足，須進行加固改造加固費用由承包人負責并對其承擔所有風險。承包人負責光伏支架基礎施工、逆變器基礎施工、箱變基礎施工、開關站建設、電纜施工及工程其他所需施工項目、以及臨時占地補償及協調費用，包括屋頂清表以及屋頂防水，承包人負責對屋頂防水層及保溫層進行檢查和評估，對不能滿足防水要求的屋頂進行防水修復必須符合《屋面工程技術規范》（GB-30345）。
（4）光伏方陣區安裝工程，包括但不限于：支架、光伏組件、逆變器、箱變、高低壓預制艙、直流柜、光伏控制器、匯流箱、通訊柜、光伏數據采集器、光伏發電系統專用電纜、防雷接地、屋頂運維通道和爬梯等相關設備和材料的采購、安裝、系統集成、電網系統的接入、試驗、調試、監造、催交、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等。承包人施工期間因戶主違約須承擔所產生的拆除費用并按照戶主要求恢復原狀。
（5）集電電纜線路建筑安裝工程，包括但不限于：電纜、電纜頭等設備采購、電纜橋架、電纜溝道的施工、電纜敷設、電纜試驗、調試、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等，包括該工程的占地補償及協調費用。
（6）安裝調試工程包括但不限于：應承擔所有設備（不僅承包人采購的設備材料，還包括但不僅限于發包人采購的光伏組件設備）到貨卸車、驗貨（發包人、供貨商、承包人三方參加）﹑二次運輸就位﹑保管﹑安裝﹑調試﹑后期工程預留空位封堵、消缺處理直至移交給發包人的全部工作；承擔建設期工程所有保險，承擔發包人認為有必要的設備出廠檢查驗收、質檢驗收費、消防、拆除工作。包括工程驗收（含安全設施、環保、消防、職業衛生、防雷檢測等各項專項驗收、檔案竣工移交和竣工驗收）、移交以及質保期內的服務；從項目建設直至項目竣工驗收的所有審批手續。
（7）承包人負責辦理并網前、后的各項審批、試驗及驗收手續，并取得相應報告。負責前往電力公司辦理電站并網前相關手續（包括施工圖審查手續、電能質量測試、保護定值計算、電力公司并網驗收、電力工程質量監督檢查并取得最終監檢報告），接入系統方案編制及審批、調度及供電手續及相關協調費用。
（8）承包人負責辦理電力業務許可證、承包人辦理轉商業運營手續、承包人完成并網手續（包括辦理《購售電合同》、《并網調度協議》、《通信協議》、《供電合同》等）及相關協調費用。
（9）承包人負責辦理與項目施工有關的許可文件并承擔相應費用，包括辦理地方施工備案手續、勞動安全與職業健康及環境保護許可手續等；承擔施工所涉及臨時用地的補償及恢復等費用。
（10）承包人負責辦理完成建設工程規劃許可證、施工許可證、電力業務許可證辦理工作。
（11）承包人負責按照發包人與屋頂業主簽訂的租賃協議，支付各類型屋頂的第一年租賃費。
（12）承包人負責辦理完成本項目中所含農村戶用項目屋頂租賃協。
（13）除光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器外，招標文件中未列出但是為本工程所必需的相關設備、材料、施工等均屬于本次招標范圍。對招標范圍內，如果某些分項在招標文件中未專門提到，但它對于一個光伏電站的建設、功能、安全、穩定運行是必不可少的，那么這些建筑、設備、材料或服務及相關協調費用，也應由承包人提供，其費用包括在總價中。
（14）本工程項目整體竣工，通過發包人、施工人、監理人三方驗收正式投入運行后，項目第一年運維工作由承包人負責。運維工作應符合現行國家、行業標準，按照標準要求開展日常巡檢、維護、消缺、技改以及檢修作業，確保光伏電站運行期間系統整體效率應不小于83%。年利用小時數不低于1300小時。承包人負責運維周期內設備、材料的采購及更換（除了發包人提供的光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器以外的全部設備材料），負責運維過程中設備拆裝、用戶協調，確保運維技術經濟指標符合招標文件要求。第一年運維周期內產生的所有費用由承包人承擔，并已包含在工程總報價中。運維期間，招標文件中規定承包人的質保責任正常履行。運維期間，招標文件中規定承包人的培訓責任正常履行。
本工程作為EPC總承包交鑰匙工程，不論招標文件是否提及、投標報價高低，凡涉及本工程工程施工準備、勘察設計、設備材料采購、建筑安裝、試驗、檢查測試、調試試運、質量監督、施工許可證辦理、水保、安全設施、環保、消防、職業衛生、并網、培訓、會議組織等所有專項驗收、啟動驗收、檔案竣工驗收和竣工驗收、移交生產等相關方面的全部工作內容及費用均屬于承包人的工作范圍。以發包人的名義對架空集電線塔征（租）地，并辦理征（租）地手續，征（租）地費用及手續費也在本EPC總承包合同中。組件清洗設施的施工包括在本標段中。投標價是投標人全面實質性響應招標文件規定的EPC項目的所有責任和風險的最高限價，項目實施期間不因工程量增加、物價上漲、政策變化、不可預見因素等任何因素而增加中標合同價格。
工程質量應達到國家和電力行業標準，確保系統綜合效率、發電量及其他主要經濟技術指標達到設計承諾值或國內同類工程先進水平。整個項目投產后必須實現現場無人值守、遠方集中監控、項目整體運行高度智能化、并滿足專業運維的要求。本工程重要指標考核（包括但不限于）：組件轉換效率:不低于21.1%；逆變器：中國效率不低于98.4%。安裝施工后光伏電站運行期間系統整體效率應不小于83%。年利用小時數不低于1200小時。逆變器容配比不小于1.2。
3.投標人資格要求
3.1投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2本次招標接受聯合體投標，投標人必須具備電力工程施工總承包一級及以上資質和電力行業工程設計甲級及以上資質；近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業績，其中須有1項及以上屋頂光伏工程的施工投運業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料等，國外業績證明需提供對應的中文譯本）。
3.2.1其中，投標人擬委派本項目的項目經理需具有一級注冊建造師（滿足建辦市〔2021〕40號《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關要求），具備有效的安全生產考核合格證書（B證）且在合同實施階段未擔任其他在建工程項目經理職務，具有從事類似項目管理工作經歷并擔任1個及以上20MWp級及以上（已投運）光伏施工工程的項目經理業績。（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，竣工類證明材料及本項目與擬派項目經理的關聯性文件；國外業績證明需提供對應的中文譯本等）。
3.2.2投標人須具備承裝三級和承試三級電力設施許可證，滿足《承裝（修、試）電力設施許可
證管理辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第36號)相關要求。
3.3財務要求：近三年每年凈資產大于0；
3.4本次招標接受聯合體投標。聯合體投標的必須明確牽頭人，應滿足下列要求：
3.4.1組成聯合體的各單位應具有獨立法人資格且近三年每年凈資產大于0。
3.4.2聯合體成員中施工單位須具有電力工程施工總承包一級及以上資質，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的施工投運業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁）。
3.4.3聯合體成員中設計單位須具備電力行業工程設計甲級及以上資質，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的設計業績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的設計業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁）。
3.4.4聯合體中承包人須具有有效的安全生產許可證。
3.4.5聯合體數量不超過兩家。
3.5投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.5.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；3.5.7在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.5.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網站及資質）；
3.5.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業信息網）；
3.5.11被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.5.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
4.招標文件的獲取
4.1獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于2022年05月06日10:00時至2022年05月20日17:00時（北京時間，下同），(請登錄)下載電子招標文件。
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄m.yzpb.com.cn會員區后查閱公告
聯系人：馬工
咨詢電話：010-51957412
手 機： 18701298819， ;
郵 箱： 1051008819@qq.com
電力公眾微信號:18701298819
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業從事電力系統招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業網站，18年的專業服務，成就行業領導品牌。