EPC 總承包工程-2022 年 6 月大唐澄城馮原300 兆瓦農光互補發電項目

1. 招標條件

本招標項目大唐澄城馮原 300 兆瓦農光互補發電項目已由渭南市行政審批服務局以陜 西省企業投資項目備案確認書批準建設，項目業主 為大唐澄城風力發電有限責任公司 ，建設資金來自企業自籌 ， 出資比例為 100%， 招標人為 大唐澄城風力發電有限責任公司 。項目已具備招標條件， 現對該項目的 EPC 總承包工程進 行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍

2.1 建設地點：陜西省渭南市澄城縣馮原鎮 。
2.2 建設規模：300 兆瓦農光互補發電項目， 含 110kV 升壓站。
2.3 計劃工期：暫定 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，185 日歷天 ，具體以招標 人通知進場之日為準 。
2.4 招標范圍：大唐澄城馮原300 兆瓦農光互補發電項目包括但不限于：設計部分招標 人已完成地形圖測繪及詳勘工作，投標人負責試樁（含試樁大綱編審、試樁施工、試樁檢測、 試樁報告審查等全過程工作）、升壓站、光伏區域的施工圖設計（含各類技術規范書的編制、 升壓站接入初步設計及評審等工作）、竣工圖編制及相關技術服務等。設備部分招標人提供 設備和材料詳見備注一，其余設備和材料由投標人采購、供貨，所有設備和材料（含招標人 提供的設備和材料） 由投標人負責卸車、保管、二次倒運等。施工部分包含光伏發電場、升 壓站、場內外所有道路、五通一平、試樁、邊坡防護、排水設施等所有建安工程（含升壓站 水源、施工電源）、環境保護施工及水土保持工程的初步設計和施工（含植物等相關措施， 取得水土保持初步設計備案回執）。招標人負責征租地的協調工作，投標人負責其余協調及 相關費用；項目土地清表、余方棄置、垃圾清運等工作；現有道路的維護、修復和交通手續 辦理；項目試驗（含涉網試驗、不含光伏場區性能試驗和工程樁檢測、升壓站地基檢測）及 檢查測試、分系統調試、整套系統啟動調試、試運、安全管理備案、質量監督注冊、過程監 督檢查及整改閉環，最終取得轉商運手續、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、施 工許可證辦理、并網手續辦理（含通信通道合同費用，直至項目調度簽證卡辦理完成） ；工

程驗收（含環保應急預案、環保、水保、安全設施設計和驗收、消防、勞動安全和職業病防 護設施設計和驗收、防雷、檔案等各項專項驗收和竣工驗收）及投產交付、檔案移交以及質 保期內的服務；備品備件、專用工具、消耗品以及相關的技術資料移交；培訓、審計配合等； 建設期工程保險（不含建筑工程一切險、安裝工程一切險、第三者責任險） ；從項目建設直 至項目竣工驗收的相關審批手續（不含項目備案、林草地、選址意見書、土地預審、建設用 地批復、地災評估、洪評、水保方案、環評、文物、軍事、壓覆礦產、社穩、安全預評價、 職業病危害預評價、升壓站國有土地使用證） 。項目光伏場區、升壓站征租地過程測量測繪 以及配合招標人完成地表附著物清點、統計等工作，繪制廠區租地范圍圖、確認最終光伏場 區使用面積。
本項目升壓站與送出線路的分界點為升壓站出線門型構架， 升壓站圍墻內構架的設備、 材料、附件及建筑安裝工程均含在本標段內（包含送出工程光纜引接、熔接、附件、測試等 所有工作） 。
本工程作為 EPC 總承包工程，投標總價是投標人全面實質響應招標文件規定的項目的 所有責任和風險的固定總價。
備注一：
招標人提供設備材料為：光伏組件、逆變器、電氣設備（包括：主變壓器、箱式變壓器、 無功補償、GIS、開關柜、預制艙）及電纜（包括：6kV-35kV 電力電纜、低壓動力電纜、控 制電纜、計算機電纜、輻照專用電纜、光纜） ，除此以外的全部設備和材料由投標方采購供

3. 投標人資格要求

3.1 投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2 投標人必須具有工程設計綜合甲級資質或工程設計電力行業甲級資質，同時具有電 力工程施工總承包一級及以上資質或水利水電工程施工總承包一級及以上資質；近 5 年須 具有 2 個及以上 30MWp 以上并網型集中式光伏工程的 EPC 總承包投運業績（業績證明至少 包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁材料等， 國外業績證明需提供對應的中文譯 本）。
3.3 投標人擬派項目經理需具有一級注冊建造師證（滿足建辦市〔2021〕40 號《住房和 城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關要求）及安全生產考 核合格證（B證）， 具有從事類似項目管理工作經歷并擔任 1 個及以上 30MWp 級及以上光 伏項目主體工程總承包項目經理的業績（業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁、合同主 要內容頁、竣工類證明材料及本項目與擬派項目經理的關聯性文件等） 。
3.4 投標人須具備承裝三級和承試三級電力設施許可證， 滿足《承裝（修、試） 電力設

施許可證管理辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第 36 號)相關要求） 。
3.5 財務要求： 近三年每年凈資產大于 0；
3.6 本次招標接受聯合體投標。
3.6.1 聯合體投標的，應滿足下列要求：聯合體牽頭人可為施工單位或者為設計單位， 各聯合體成員為能夠獨立承擔民事責任的法人，聯合體成員不允許超過兩家。
其聯合體成員施工單位，須滿足具有電力工程施工總承包一級及以上或水利水電工程施 工總承包一級及以上資質；必須具有在近 5 年成功從事過至少 2 個 30MW 級及以上并網型集 中式光伏電站施工總承包投運業績。其聯合體成員設計單位，須滿足具有工程設計綜合甲級 或工程設計電力行業甲級及以上資質，必須具有在近 5 年成功從事過至少 2 個 30MW 及以上 并網型集中式光伏電站設計合同業績。
3.6.2 施工單位委派的項目負責人應為項目經理。項目經理需具有一級注冊建造師執業 資格 （滿足建辦市〔2021〕40 號《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注 冊證書的通知》相關要求） ， 且擁有安全生產考核合格證書（B證）， 擔任過至少 1 個總裝 機容量 30MWp 及以上并網型集中式光伏電站主體工程總承包項目經理， 所提供的業績證明 需提供合同中文版本的影印件（含首頁、價款頁、簽字蓋章頁，能反映設計、供貨、施工等 服務內容） 以及項目投運證明或項目驗收證明，還需要有人員和項目的關聯性證明文件；國 外業績證明需提供對應的中文譯本等，否則視為無效業績。
3.6.3 設計單位委派的項目負責人應為本項目設計負責人，設計負責人應具有高級專業 技術職稱或注冊電氣工程師執業資格，設計完成過至少 1 個總裝機容量 30MWp 及以上并網 型集中式光伏電站項目，所提供的業績證明需提供合同中文版本的影印件（含首頁、價款頁、 簽字蓋章頁，能反映設計、供貨、施工等服務內容） 以及項目投運證明或項目驗收證明，還 需要有人員和項目的關聯性證明文件；國外業績證明需提供對應的中文譯本等，否則視為無 效業績。
3.6.4 聯合體協議書由法定代表人簽字的，應附法定代表人身份證復印件； 由委托代理 人簽字的， 應附法定代表人簽字的授權委托書及身份證復印件。
3.7 投標人不得存在下列情形之一：
3.7.1 被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停 止授標名單的） ；
3.7.2 對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合 懲 戒 “ 黑 名 單 ” 或 安 全 生 產 不 良 記 錄 “ 黑 名 單 ” 的 （查 詢 網 址 為 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.7.3 采購的同類施工、設備物資以及服務等， 在近三年內發生過較大及以上責任事故 的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.7.4 被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本

次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.7.5 在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單 的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.7.6 供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢 網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在 企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.7.7 在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違 法失信企業名單的；
3.7.8 財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.7.9 無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.7.10 為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 當地企業信息網）；
3.7.11 被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） ，招標人認為 可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的投標人；
3.7.12 未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.7.13 可能導致供導流隧洞及左岸邊坡處理工程施工-2022 年 06 月西藏大唐扎拉水電開發有限公司西藏玉曲河扎拉水電站招標公告
1. 招標條件
本招標項目西藏玉曲河扎拉水電站已由西藏自治區發展和改革委員會以藏發改能源 [2020]565 號批準建設，建設資金來自企業自籌，招標人為西藏大唐扎拉水電開發有限公司 。 項目已具備招標條件，現對該項目的導流隧洞及左岸邊坡處理工程施工進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 建設地點：西藏自治區昌都市左貢縣碧土鄉扎郎村和林芝市察隅縣察瓦龍鄉珠拉村 。
2.2 工程概況 ：
扎拉水電站為玉曲河干流水電規劃下游河段七級開發方案中的第六級，主要開發任務為 發電，并促進地方經濟社會發展。采用混合式開發方式，壩址位于左貢縣碧土鄉扎郎村附近， 廠址位于察隅縣察瓦龍鄉珠拉村，距左貢縣城約 136km，距昌都約290km，距河口約 83km ， 距上游碧土壩址 17km。扎拉壩址控制流域面積 8546km2，多年平均流量 110m3/s，多年平均 徑流量 34.8 億 m3，水庫正常蓄水位 2815m，校核洪水位 2816.25m，總庫容 914 萬 m3，總 裝機容量 1015MW （含生態電站 15MW） ，多年平均發電量 39.46 億 kW •h （含生態電站電 量 0.86 億 kW •h） ，為二等大（2） 型工程。
樞紐主要建筑物由擋泄水建筑物、引水隧洞、電站廠房組成。擋水建筑物為混凝土重力 壩，壩頂高程 2820m，壩頂長度 202m，最大壩高 70m。壩身布置泄洪設施， 設 1 個表孔、 2 個泄洪沖沙底孔， 表孔孔口尺寸為 7m×10m （寬×高） ， 底孔孔口尺寸為 4.5m×6m （寬 ×高） ；溢流壩段左側設 1 個生態放水孔，孔底高程 2805.00m，孔口尺寸 2m×2.5m （寬× 高）； 引水隧洞采用兩機一洞， 斷面為圓形， 引水線路長約5.5km；電站廠房為地面式。
2.3 計劃工期：2022 年 7 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日，共 15 個月。實際開工日期以 監理人下達的開工令為準。工程分步目標工期參見本招標文件第二卷技術部分第 1 章 1.2.3 節。
2.4 招標范圍：
1、導流隧洞工程
（1） 導流隧洞進出口圍堰（含拆除）；
（2） 導流隧洞進出口開挖及支護；
（3） 導流隧洞進水塔混凝土澆筑、閘門等金屬結構采購、安裝；
（4） 導流隧洞洞挖、支護及混凝土襯砌；

2、傾倒變形體治理
（1）QD01 傾倒變形體；
（2）QD02 傾倒變形體；
3、左岸近壩庫岸防護及左壩肩高程 2820m 以上開挖支護工程
4、場內公路、橋梁
（1）2#公路（承包人自帶設計方案）
（2）6#公路下游段
（3）6#公路上游段路面硬化
（4）1- 1#公路
（5）1-2#公路（承包人自帶設計方案）
（6） 大壩下游臨時公路橋（承包人自帶設計方案）
5、環境保護
本標段施工期的生產和生活區環境保護工作。
6、水土保持
本標段施工期的生產和生活區水土保持工作。
7、施工期臨時安全監測， 以及永久安全監測施工配合
8、物探檢測施工配合
9、施工輔助設施
本合同工程施工所需的施工測量、現場試驗、施工交通、施工供電、施工供水、施工供 風、施工照明、施工通信、砂石料加工系統、混凝土生產系統、綜合加工及機械修配廠、倉
庫、存料場，以及施工現場辦公和生活建筑設施等施工輔助設施。
3. 投標人資格要求
3.1 投標人須具有獨立法人資格和有效的安全生產許可證。
3.2 投標人必須具有水利水電工程施工總承包一級資質；
3.2.1 投標人提供近 10 年（2012 年 1 月至今）須具有承擔過或正在承擔的 1 個大Ⅱ型及 以上水利水電工程的導流洞施工及壩肩施工業績 ，并在人員、設備、資金等方面具有相應的 施工能力 。業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁等，國外業績證明需 提供對應的中文譯本。
3.2 .2 投標人擬派項目經理必須具有高級及以上技術職稱，同時具有水利水電工程一級 注冊建造師證（滿足建辦市〔2021〕40 號《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造 師電子注冊證書的通知》相關要求）及安全生產考核合格證（B 證）；具有從事水利水電項

目管理工作經歷并擔任過 1 個大Ⅱ型及以上水利水電工程的導流洞工程或壩肩施工的項目 經理業績 。 （業績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內容頁，及本業績與擬派 項目經理的關聯性文件等，國外業績證明需提供對應的中文譯本。）
3.2.3 投標人擬派施工安全負責人須具備有效期內的安全生產考核合格證書（C證）。
3.3 財務要求： 近三年每年凈資產大于 0 。
3.4 本次招標不接受聯合體投標。
3.5 投標人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停 止授標名單的） ；
3.5.2 對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合 懲 戒 “ 黑 名 單 ” 或 安 全 生 產 不 良 記 錄 “ 黑 名 單 ” 的 （查 詢 網 址 為 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采購的同類施工、設備物資以及服務等， 在近三年內發生過較大及以上責任事故 的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.5.4 被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本 次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5 在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單 的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.5.6 供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢 網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在 企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.5.7 在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違 法失信企業名單的；
3.5.8 財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.5.10 為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 當地企業信息網）；
3.5.11 被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為 可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。
3.5.12 未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.5.13 可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6 本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格 條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。

4.1 獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于 2022 年 5 月 16 日至 2022
年 5 月 30 日 17 時（北京時間，下同）購買招標文件。

5.1 遞交投標文件的截止時間及地點：投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同） 為 2022 年 6 月 6 日 10 時整（如有變化，另行通知）。

資格后審方式， 開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格 條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
4. 招標文件的獲取

4.1 獲取招標文件的時間及地點：凡有意參加投標者，請于 2022 年 5 月 16 日 17 時至
2022 年 5 月 30 日 17 時（北京時間，下同）購買招標文件。

5.1 遞交投標文件的截止時間及地點：投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同） 為 2022 年 6 月 6 日 10 時整（如有變化，另行通知）。